工期延誤如何解決?

1.如果工期延誤的原因是由于雙方協(xié)商變更工程量、設(shè)計、雙方同意工期順延等情況，或者是由于不可抗力導致的工期延誤，這種情況雙方均不需要承擔違約責任。

2.如果因為消費者未按期支付工程款導致工期延誤的，屬于消費者違約在先，這個時候反而應(yīng)當向裝修公司支付違約金。

3.如果不是以上情形，而是由于裝修公司自身原因不能按期完工，屬于裝修公司違約，裝修公司應(yīng)向消費者支付違約金。

工期延誤的起訴時間多久有效?

工期延誤糾紛的訴訟時效是三年，從知道或應(yīng)當知道拖欠行為起算。我國法律規(guī)定訴訟時效可以通過一定的主張權(quán)利行為得以中斷，中斷后訴訟時效可以重新計算。

根據(jù)《民法典》第一百八十八條規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請決定延長。

標簽： 工期延誤如何解決 工期延誤的解決方式

　　 原標題：每日視點！工期延誤如何解決 工期延誤的起訴時間多久有效？